装修合同范本最新版

　　装修合同范本最新版

　　发包方(签章) ________________________(以下称甲方)

　　地址：______________________________

　　联系电话：________________________

　　承包方(签章) ________________________(以下称乙方)

　　地址：______________________________

　　联系电话：________________________

　　装修合同是家装质量的约束凭证，也是避免家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要“武器”。甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，双方达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、装饰施工地点：

　　2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积______平方米。

　　因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。

　　详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品。

　　4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程价款及结算的约定风险提示：装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的。

　　那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。

　　所以如果有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。

　　甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，由于保管不当造成的损失。

　　还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。

　　乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，不得挪作他用。如乙方违反此规定。

　　1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。

　　支付10000元订金，第二次付款时扣除;(2)第二次，同签定后开工前支付工程总造价50%，合计_________元;(3)第三次，施工过程中______工期进度过半______支付工程总造价40%，合计_________元;(4)第四次______竣工验收当天______支付工程总造价10%______合计_________元;(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其它有关法律法规的规则，为保护双方的合法权益，经双方友好协商。

　　按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，保质保量的完成任务。

　　如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,

　　乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中。

　　乙方不履行修缮义务已使房屋不能安全使用的，甲方有权解除合同，收回该房产。

　　三、关于材料供应的约定风险提示：装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。

　　乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品。

　　一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

　　1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到______现场，乙方应办理验收手续。

　　甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲______方承担。

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后。

　　甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收。

　　2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

　　3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

　　如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、关于工程质量及验收的约定风险提示：为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。

　　装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。

　　主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

　　如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。

　　若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　1、本工程执行08______–______62______–______97《住宅建筑装饰工程技术规程》、31/30______–20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由________方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收。

　　乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。

　　5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

　　若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。

　　如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

　　乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。

　　乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的。

　　如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。

　　并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

　　按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

　　未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

　　个人房屋装修合同书要把房屋的基本情况都写清楚。下面是为大家整理的：个人房屋装修合同书样本，仅供参考，欢迎阅读!

　　个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。

　　个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题。

　　八、纠纷处理方式

　　九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)：____________________

　　电话：____________________

　　乙方(签章)：____________________

　　电话：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订日期：______年______月______日

　　装修合同纠纷找哪个部门解决最快?

　　1.消费者协会，当消费者在装修的过程中遇到问题，又与装饰公司沟通未果时，便可以向消费者协会寻求帮助;

　　2.行业协会，当消费者遇到装修纠纷的时候，寻找装修行业协会也是一种解决问题比较有效的途径;

　　3.媒体监督，当多方调解无效时，可以寻求媒体帮助;媒体监督不具备强制力，所以可能也会导致维权困难等问题出现;

　　4.法律途径，当采用各种方法无法维护自身权益时，可以向法院提起上诉。

　　装修合同纠纷如何提起法律诉讼?

　　1.根据法律规定或管辖协议确定管辖法院;

　　2.撰写民事起诉状;

　　3.到人民法院提交民事起诉状及其副本;

　　4.人民法院受理后，符合起诉条件的，会立案。

　　诉讼是指国家审判机关即人民法院，依照法律规定，在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法解决讼争的活动。